上訴人（原審被告）：洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司。住所地，河北省藁城市新區(qū)一號(hào)路。
法定代表人：彭志強(qiáng)，該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人：蘇婷婷、席旸，北京市煒衡律師事務(wù)所律師。
被上訴人（原審原告）：上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司。住所地，上海市建陸路378號(hào)。
法定代表人：周斌，該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人：包永祥，北京市中銀律師事務(wù)所上海分所律師。

上訴人洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司因買賣合同糾紛一案，不服藁城市人民法院（2014）藁民初字第001167號(hào)民事判決，向本院提起上訴，本院依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審查明，原告與被告于2012年9月18日簽訂合同號(hào)為cn20120918-03的合同一份。合同約定，被告購(gòu)買原告（is-cis）-4-氨基-2-環(huán)戊烯基-1-甲醇d泗石酸鹽casno.：229177-52-0化工原料175公斤，單價(jià)1190元，總價(jià)208250元，要求原告2012年9月20日前交貨，延遲履行違約金為總貨款的日百分之一。被告尚欠原告208250元。雙方對(duì)合同約定的數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)、總價(jià)、原告收到貨款的數(shù)額均無(wú)異議。但原告通過(guò)貨運(yùn)公司運(yùn)送貨物遲延交貨7天。
原告于2013年12月5日向法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全。
原審認(rèn)為：原被告簽訂的買賣合同主體合法、內(nèi)容不違反國(guó)家法律規(guī)定，是雙方真實(shí)意思表示，合法有效，雙方均應(yīng)全面實(shí)際履行。原告依據(jù)合同約定的數(shù)量履行了供貨合同義務(wù)，被告應(yīng)及時(shí)給付貨款。因雙方合同中未約定付款期限，對(duì)原告要求給付貨款利息14577.5元的主張不予支持，但被告應(yīng)支付原告自主張貨款之日起的利息。因原告提供的被告工作人員簽收的收貨單據(jù)，未記明收貨日期，故不能以其提供的收貨單據(jù)認(rèn)定交貨時(shí)間，應(yīng)以被告確認(rèn)的收貨日期為準(zhǔn)，即原告遲延交貨7天。被告要求原告依合同的約定支付違約金。雙方在合同中約定遲延履行違約金為全部貨款的日百分之一，原告方認(rèn)為過(guò)高，要求適當(dāng)降低。法律規(guī)定約定的違約金過(guò)高時(shí)可適當(dāng)降低，考慮原告方的確存在的違約行為和給被告造成的損失情況，酌定違約金為日千分之一計(jì)1458元，應(yīng)從被告給付原告的貨款中扣除。被告主張因原告遲延履行，使被告與第三方簽訂的合同不能按期履行造成損失應(yīng)從給付的貨款中扣除，包括被第三方美國(guó)洛斯頓公司罰款657728元，停工的損失為220271元，被告方多次到原告處催要貨物的差旅費(fèi)1330元。因被告提供的美國(guó)洛斯頓國(guó)際有限公司于2014年6月10日《關(guān)于對(duì)洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司延期交貨的處罰通知》時(shí)間明顯不符，對(duì)此證據(jù)本院不予采信；被告提出停工損失為220271元，提供的證據(jù)均為本公司的內(nèi)部核算，原告提出異議，此證據(jù)本院不予采信；被告主張因多次到上海催促原告發(fā)貨的差旅費(fèi)應(yīng)從應(yīng)付貨款中扣除，因被告方所在地為石某某，而提供的車票為北京到上海，本院不予支持。遂判決，一、被告洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司給付原告上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司貨款208250元；并按照中國(guó)人民銀行同期貨款利率約付原告欠款利息，自2013年12月5日起至判決決定的還款日止。于本判決生效后三日內(nèi)履行。二、原告上海現(xiàn)代制藥股份有限公司給付被告洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司違約金1458元（執(zhí)行中從被告所欠貨款中扣除），于本判決生效后三日內(nèi)執(zhí)行。如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。本案訴訟費(fèi)4424元，保全費(fèi)1561元，由被告洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司負(fù)擔(dān)。

本院認(rèn)為，雙方當(dāng)事人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是，1、被上訴人遲延交貨向上訴人承擔(dān)的違約金數(shù)額是多少，（1）、因被上訴人遲延交貨給上訴人造成的直接損失是多少，（2）、因被上訴人遲延交貨給上訴人造成的間接損失是多少，2、雙方約定的違約金數(shù)額是否過(guò)高，應(yīng)否調(diào)整。
上訴人提出停工損失為220271元，提供的證據(jù)均為本公司的內(nèi)部核算，被上訴人提出異議，此證據(jù)本院不予采信。被上訴人對(duì)上訴人訴稱的停工事實(shí)不予認(rèn)可，依據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果?！钡囊?guī)定，上訴人對(duì)其稱停工損失負(fù)舉證責(zé)任，因上訴人未舉證加以證明，故上訴人稱“原判僅以停工損失證據(jù)來(lái)源為上訴人自行核算的原因，對(duì)上訴人必然發(fā)生且客觀存在的事實(shí)不予認(rèn)定，屬事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤”不成立。因上訴人提供的美國(guó)洛斯頓國(guó)際有限公司于2014年6月10日《關(guān)于對(duì)洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司延期交貨的處罰通知》時(shí)間明顯不符，對(duì)此證據(jù)本院不予采信。上訴人對(duì)客戶罰款和客戶訂單流失負(fù)舉證責(zé)任，因上訴人未舉證加以證明，故上訴人稱“判對(duì)因被上訴人延期交貨造成的上訴人被客戶罰款的事實(shí)不予認(rèn)定，屬事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤”不成立。
雙方在合同中約定遲延履行違約金為全部貨款的日百分之一，被上訴人方認(rèn)為過(guò)高，要求適當(dāng)降低。依照法律規(guī)定，約定的違約金過(guò)高時(shí)可適當(dāng)降低，原判考慮被上訴人方的確存在的違約行為和給被告造成的損失情況，酌定違約金為日千分之一計(jì)付并無(wú)不當(dāng)。故上訴人稱“原判在上訴人損失嚴(yán)重的情況下將違約金大幅降低屬適用法律錯(cuò)誤”不成立。
因上訴人的上訴理由不成立，依法應(yīng)予駁回。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費(fèi)按原判執(zhí)行，二審案件受理費(fèi)4424元由上訴人洛斯頓（石某某）生物技術(shù)有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。

審判長(zhǎng)　　劉彥林 審判員　　牛躍東 審判員　　申　玉

書(shū)記員：李莉