原告（反訴被告）：南京金某石油化工設(shè)備有限公司，住所地江蘇省南京市棲霞區(qū)燕子磯街道燕堯路100號(hào)。
法定代表人：趙才林，該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人：張科峰，江蘇冠文律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限為特別授權(quán)。
被告（反訴原告）：湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司，住所地湖北省仙桃市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園發(fā)展大道8號(hào)。
法定代表人：馮才虎，該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人：平功亮，男，該公司員工，代理權(quán)限為特別授權(quán)。
委托訴訟代理人：左克燦，男，該公司員工，代理權(quán)限為一般授權(quán)。

原告南京金某石油化工設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱金某公司）與被告湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱藍(lán)某公司）買賣合同糾紛一案，本院于2016年5月25日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。庭審中，被告藍(lán)某公司提起反訴，本院依法受理，公開開庭進(jìn)行了合并審理。原告（反訴被告）金某公司的委托訴訟代理人張科峰、被告（反訴原告）藍(lán)某公司的委托訴訟代理人平功亮、左克燦到庭參加訴訟。因案件復(fù)雜,經(jīng)本院院長(zhǎng)批準(zhǔn),延長(zhǎng)審限六個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
金某公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、藍(lán)某公司向金某公司支付貨款203000元，并按照同期銀行貸款利率1.5倍承擔(dān)違約金30001元；2、藍(lán)某公司承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)。訴訟過程中，金某公司要求藍(lán)某公司向其支付貨款196000元，自愿放棄藍(lán)某公司支付其余貨款7000元的訴訟請(qǐng)求。事實(shí)和理由：2014年9月，金某公司與藍(lán)某公司簽訂買賣合同，并約定：金某公司出售緩沖罐兩套及脫氨釜兩套給藍(lán)某公司，合同售價(jià)總計(jì)290000元。合同簽訂后，藍(lán)某公司支付預(yù)付款87000元。2014年12月15日以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付發(fā)貨款7000元。2014年12月30日，金某公司向藍(lán)某公司交付了上述設(shè)備。下欠貨款藍(lán)某公司未支付。
金某公司為支持其訴訟主張，向本院提交了如下證據(jù)：
證據(jù)一、買賣合同復(fù)印件一份，證明金某公司與藍(lán)某公司權(quán)利義務(wù)的依據(jù)；
證據(jù)二、產(chǎn)品發(fā)貨單復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）一份，證明藍(lán)某公司于2014年12月30日收到金某公司交付的合同標(biāo)的物；
證據(jù)三、中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）一份，證明合同約定的貨物是特種產(chǎn)品，需符合國(guó)家的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，金某公司經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局審查，獲準(zhǔn)從事級(jí)別為A2級(jí)，品種范圍為第三類低、中壓容器的制造資質(zhì)；
證據(jù)四、特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）四份、壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）一份、過程設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)算書復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）一份、壓力容器定期檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）一份，證明金某公司所交付的貨物通過國(guó)家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，不存在質(zhì)量瑕疵。
藍(lán)某公司辯稱：1、金某公司所述與實(shí)際情況不符，藍(lán)某公司已按照合同約定履行了義務(wù)。金某公司與藍(lán)某公司于2014年9月17日簽訂合同。藍(lán)某公司按照合同約定向金某公司支付了預(yù)付款87000元（2014年9月26日以承兌匯票的方式支付80000元，2014年9月27日以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付7000元），金某公司對(duì)承兌支付以蓋章回傳方式給予確認(rèn)。發(fā)貨前，藍(lán)某公司按合同的約定向金某公司支付了合同總價(jià)的30%發(fā)貨款87000元（2014年12月12日以承兌匯票的方式支付80000元，票號(hào)為xxxxxx；2014年12月15日以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付7000元）。2、金某公司提交的證據(jù)買賣合同的材料不完備，只有合同而無合同附件圖紙。按照合同第三條約定，合同簽訂一周內(nèi)金某公司將產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖交由藍(lán)某公司，藍(lán)某公司需在一周內(nèi)確認(rèn)，確認(rèn)后金某公司方可生產(chǎn)。而金某公司未按約向藍(lán)某公司交付產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖，在藍(lán)某公司未確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖的情況下自行生產(chǎn)，藍(lán)某公司要求的脫氨釜夾套厚度為16毫米，而金某公司交付的脫氨釜夾套厚度為14毫米，故金某公司交付的脫氨釜夾套厚度，不符合合同的附件圖紙的要求。金某公司要求藍(lán)某公司支付全額貨款，必將嚴(yán)重?fù)p害藍(lán)某公司的合法權(quán)益。3、金某公司收到藍(lán)某公司支付的款項(xiàng)后，未向藍(lán)某公司開具含17%的增值稅發(fā)票，不符合法律法規(guī)的規(guī)定。綜上所述，金某公司要求藍(lán)某公司支付貨款196000元與事實(shí)不符，藍(lán)某公司已向金某公司支付預(yù)付款、發(fā)貨款共計(jì)174000元，余款為116000元。金某公司交付的產(chǎn)品未按合同的附件圖紙的規(guī)格生產(chǎn)，不符合合同關(guān)于產(chǎn)品要求的約定，且在問題未得到解決的情況下，藍(lán)某公司未支付余款為合理行為，不存在違約。請(qǐng)求駁回金某公司的訴訟請(qǐng)求。
藍(lán)某公司為支持其抗辯理由，向本院提交了如下證據(jù)。
證據(jù)一、買賣合同及附件圖紙復(fù)印件一份，證明：1、合同由合同和附件（圖紙）組成，2、金某公司與藍(lán)某公司簽訂買賣合同標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)及雙方約定的技術(shù)參數(shù)，3、對(duì)脫氨釜的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)按合同的附件圖紙要求脫氨釜夾套厚度是16毫米；
證據(jù)二、09-26寄南京金某承兌明細(xì)、銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxx，金額為30000元）、銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxxx，金額為50000元）、中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單（2014年9月27日，金額為7000元）、12-12寄南京金某承兌明細(xì)、銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxxx，金額為80000元）、中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單（2014年12月15日，金額為7000元）復(fù)印件各一份，證明藍(lán)某公司于2014年9月向金某公司支付預(yù)付款87000元，于2014年12月向金某公司支付提貨款87000元，共計(jì)174000元；
證據(jù)三、壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書（脫氨釜產(chǎn)品編號(hào)2014R88A、2014R88B）復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）二份、電子郵件（關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明）復(fù)印件一份，證明金某公司提交給藍(lán)某公司的產(chǎn)品中脫氨釜夾套厚度為14毫米，與合同的附件圖紙約定脫氨釜夾套厚度為16毫米不相符；
證人劉俊杰出庭作證稱：證人劉俊杰系藍(lán)某公司的設(shè)備采購(gòu)員，代表藍(lán)某公司于2014年9月17日與金某公司簽訂買賣合同。合同約定脫氨釜夾套厚度為16毫米，而金某公司提供的脫氨釜夾套厚度為14毫米；
證人許娟出庭作證稱：證人許娟系藍(lán)某公司的員工，負(fù)責(zé)設(shè)備登記，并依據(jù)出納提供寄出的底單記賬。證人許娟在藍(lán)某公司提供的12-12寄南京金某承兌明細(xì)及中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單（2014年12月15日）上簽名，但沒有查詢付款和郵寄有無反饋簽收。
藍(lán)某公司向本院提出反訴請(qǐng)求：金某公司返還藍(lán)某公司已支付的貨款174000元，并按合同金額的2%承擔(dān)違約金5800元。事實(shí)和理由：2014年9月17日，金某公司與藍(lán)某公司簽訂買賣合同。合同約定：金某公司向藍(lán)某公司提供緩沖罐、脫氨釜各兩套，并對(duì)貨物的型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確約定。合同簽訂后，藍(lán)某公司按照合同約定向金某公司支付了預(yù)付款及發(fā)貨款共計(jì)174000元。金某公司所提供的貨物脫氨釜不符合合同要求，并拒絕采取任何整改措施，視為交貨不能。金某公司未在合同約定的交貨期內(nèi)交付合格產(chǎn)品已構(gòu)成逾期交貨。
藍(lán)某公司為支持其反訴主張，向本院提交了證據(jù)EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞（郵件單號(hào)為xxxxx、xxxxxxx）復(fù)印件二張，證明藍(lán)某公司于2014年9月26日向金某公司郵寄銀行承兌匯票二張，支付預(yù)付款80000元；于2014年12月12日向金某公司郵寄銀行承兌匯票一張，支付發(fā)貨款80000元，二次郵件金某公司已簽收。
金某公司對(duì)藍(lán)某公司的反訴辯稱：藍(lán)某公司反訴的理由不成立。藍(lán)某公司要求金某公司返還174000元，未完成已實(shí)際支付174000元的舉證責(zé)任；金某公司已按合同約定的時(shí)間交付了貨物，不存在逾期交貨和違約。請(qǐng)求駁回藍(lán)某公司的反訴請(qǐng)求。
金某公司未向本院提交反訴證據(jù)。
本院依職權(quán)調(diào)取的證據(jù)銀行承兌匯票（票號(hào)xxxxxxx，出票金額80000元）資料一份，證明票號(hào)xxxxxx的銀行承兌匯票于2015年4月4日由被背書人安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行在平安銀行廈門分行營(yíng)業(yè)部承兌。
經(jīng)庭審質(zhì)證，藍(lán)某公司對(duì)金某公司提交的證據(jù)三無異議；金某公司對(duì)藍(lán)某公司提供的證據(jù)一中買賣合同及證據(jù)二中09-26寄南京金某承兌明細(xì)、銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxx，金額為30000元）、銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxx，金額為50000元）、國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單（2014年9月27日）、國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單（2014年12月15日）無異議；藍(lán)某公司、金某公司對(duì)證人許娟的當(dāng)庭證言無異議。對(duì)上述無異議的證據(jù)，依法予以采信。
藍(lán)某公司對(duì)金某公司提交的證據(jù)一有異議，認(rèn)為證據(jù)一不是原件，且合同復(fù)印件印章只有一半，該合同不全面；證據(jù)二有異議，認(rèn)為該證據(jù)不能證明金某公司交付的貨物符合合同約定；證據(jù)四的真實(shí)性無異議，對(duì)證明內(nèi)容有異議，認(rèn)為金某公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合合同約定；對(duì)證人劉俊杰的當(dāng)庭證言無異議。
金某公司對(duì)藍(lán)某公司提交的證據(jù)一中買賣合同的附件圖紙有異議，認(rèn)為合同所附圖紙不能清楚地辨別，且藍(lán)某公司不具備該類設(shè)備的設(shè)計(jì)資質(zhì)，該附件圖紙不應(yīng)作為產(chǎn)品最終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，僅作參考；證據(jù)二中12-12寄南京金某承兌明細(xì)、銀行承兌匯票（票號(hào)xxxxxxx，出票金額80000元）有異議，認(rèn)為金某公司未收到該筆款項(xiàng)；證據(jù)三有異議，認(rèn)為涉案合同約定質(zhì)量保質(zhì)期為一年。根據(jù)合同法第157條、第158條的規(guī)定，合同標(biāo)的物的質(zhì)保期已過；對(duì)證人劉俊杰的當(dāng)庭證言有異議，認(rèn)為金某公司給藍(lán)某公司交付的脫氨釜夾套厚度為14毫米屬實(shí)，但不能證明合同約定訂購(gòu)產(chǎn)品脫氨釜夾套厚度為16毫米。
金某公司對(duì)藍(lán)某公司提交的反訴證據(jù)EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞有異議，認(rèn)為：1、EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞不是原件，也未與原件核對(duì)無異，對(duì)真實(shí)性不予認(rèn)可。EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞不能證明藍(lán)某公司在2014年12月12日以郵寄的方式向金某公司支付發(fā)貨款80000元；2、該證據(jù)系單位出具，單位負(fù)責(zé)人與出具人應(yīng)出庭作證并接受質(zhì)詢。否則，證據(jù)效力不予認(rèn)可；3、即使藍(lán)某公司所主張的2014年12月12日寄出的EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞確由金某公司簽收，也不能證明金某公司已收到藍(lán)某公司支付的提貨款80000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》的相關(guān)規(guī)定，以背書轉(zhuǎn)讓的匯票，背書應(yīng)當(dāng)連續(xù)。持票人以背書的連續(xù)，證明其匯票權(quán)利。該證據(jù)的舉證責(zé)任在被告。因此，藍(lán)某公司的舉證責(zé)任尚未完成。
金某公司對(duì)本院依職權(quán)調(diào)取的證據(jù)無異議；藍(lán)某公司對(duì)本院依職權(quán)調(diào)取的證據(jù)的真實(shí)性無異議，對(duì)銀行承兌匯票記載藍(lán)某公司背書給江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司有異議，認(rèn)為藍(lán)某公司在背書人簽章處加蓋了藍(lán)某公司財(cái)務(wù)專用章及法人代表章，被背書人處為空白，藍(lán)某公司未背書給被背書人江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司。該銀行承兌匯票是藍(lán)某公司郵寄給金某公司后，金某公司流轉(zhuǎn)到江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司。
對(duì)上述有爭(zhēng)議的證據(jù)，本院經(jīng)審查認(rèn)為：金某公司提交的證據(jù)一與藍(lán)某公司提交的證據(jù)一中買賣合同能相互印證，金某公司與藍(lán)某公司于2014年9月17日簽訂買賣合同的事實(shí)，依法予以采用；證據(jù)二能證明金某公司向藍(lán)某公司發(fā)送貨物，且藍(lán)某公司對(duì)所收貨物數(shù)量無異議，依法予以采用；證據(jù)四來源合同，且藍(lán)某公司對(duì)真實(shí)性無異議，依法予以采信。
藍(lán)某公司提交的證據(jù)一中買賣合同的附件圖紙、證據(jù)三中電子郵件（關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明）及證人劉俊杰的當(dāng)庭證言，能相互印證金某公司與藍(lán)某公司所簽買賣合同的附件圖紙約定脫氨釜夾套厚度為16毫米，依法予以采信；證據(jù)二中12-12寄南京金某承兌明細(xì)、銀行承兌匯票（票號(hào)xxxxxxx，出票金額80000元）與藍(lán)某公司所提交的反訴證據(jù)EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞（郵件單號(hào)為xxxxxx、xxxxxxx）能相互印證，藍(lán)某公司分別于2014年9月26日、2014年12月12日向金某公司郵寄票據(jù)，2014年9月26日EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞和2014年12月12日EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞的簽收人處均記載：“趙。門衛(wèi)”，金某公司亦稱收到了藍(lán)某公司所支付的票號(hào)為xxxxxx，金額為30000元的銀行承兌匯票和票號(hào)為xxxxxxx，金額為50000元的銀行承兌匯票及09-26寄南京金某承兌明細(xì)，且與涉案合同記載：“上述款項(xiàng)均實(shí)行銀行承兌結(jié)算”相吻合，依法予以采信；證據(jù)三中壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書，系涉案合同標(biāo)的物脫氨釜的產(chǎn)品質(zhì)量證明書，依法予以采信。
本院依法調(diào)取的證據(jù)，來源合法、客觀真實(shí)，依法予以采信。
根據(jù)當(dāng)事人的陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下：2014年9月17日，金某公司與藍(lán)某公司簽訂買賣合同。合同約定：一、藍(lán)某公司向金某公司購(gòu)買緩沖罐1600×2000×12二套，單價(jià)35000元/套，共計(jì)70000元，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)標(biāo)；脫氨釜（含雙層槳式攪拌，防爆電機(jī)，減速機(jī)）1800×2600×20二套，單價(jià)110000元/套，共計(jì)220000元，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)標(biāo)。合計(jì)金額為290000元，含17%增值稅和運(yùn)費(fèi)。二、交貨時(shí)間及數(shù)量：合同簽訂生效之日起110天內(nèi)送貨到藍(lán)某公司指定地點(diǎn)，數(shù)量以實(shí)際收貨數(shù)量為準(zhǔn)。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)標(biāo)要求。技術(shù)方案及參數(shù)見圖紙。（緩沖罐和脫氨釜熱處理要求整體退火），合同簽訂一周內(nèi)金某公司把產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙交由藍(lán)某公司，藍(lán)某公司需在一周內(nèi)確認(rèn)，確認(rèn)后金某公司方可生產(chǎn)。四、交貨地點(diǎn)：湖北省仙桃市新藍(lán)某工地。五、交貨方式：金某公司送貨至仙桃市。六、運(yùn)輸方式：汽運(yùn)。七、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)：金某公司負(fù)擔(dān)。八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及合同清單收貨，按清單收貨，以藍(lán)某公司確認(rèn)的圖紙作為合同附件驗(yàn)收，貨到七天內(nèi)進(jìn)行外觀驗(yàn)收，內(nèi)在質(zhì)量藍(lán)某公司投入生產(chǎn)運(yùn)行后可隨時(shí)提出。九、包裝方式及包裝物費(fèi)用負(fù)擔(dān)：金某公司提供包裝，費(fèi)用金某公司負(fù)擔(dān)。十、隨機(jī)備品、配件、工具、數(shù)量及供應(yīng)方法：蓋章藍(lán)圖4份。十一、結(jié)算方式及期限：合同簽訂生效后十日內(nèi)付30%預(yù)付款，發(fā)貨前付合同總價(jià)30%發(fā)貨款，設(shè)備調(diào)試經(jīng)藍(lán)某公司確認(rèn)合格后10日內(nèi)支付合同總價(jià)30%，余10%質(zhì)保金在設(shè)備正常運(yùn)行一年后十日內(nèi)，藍(lán)某公司一次付清余款。上述款項(xiàng)均實(shí)行銀行承兌結(jié)算。十二、質(zhì)量保證期及質(zhì)保金：1、質(zhì)保期一年；2、質(zhì)保金：有。十三、標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任：標(biāo)的物交貨前由金某公司承擔(dān)。交貨后藍(lán)某公司承擔(dān)。十四、違約責(zé)任：①如對(duì)藍(lán)某公司員工有賄賂等違規(guī)行為，按違規(guī)金額10倍支付違約金；②合同交貨期每遲延一天交貨，支付違約金1000元，最高不超過合同金額的2%，逾期超過30天，藍(lán)某公司可另行向他人購(gòu)買，金某公司除全額返還藍(lán)某公司已付款額外，另支付藍(lán)某公司違約金60萬元；如藍(lán)某公司每延遲付款一天，支付違約金1000元給金某公司，最高不超過合同金額的2%（發(fā)生不可抗力因素除外）；③如金某公司不是提供的原廠產(chǎn)品或合同約定產(chǎn)品的，視為交貨不能，藍(lán)某公司可無條件沒收產(chǎn)品，并要求金某公司在上述約定交貨期內(nèi)交付合格產(chǎn)品，逾期交付的按前款約定處理。十五、解決合同爭(zhēng)議向藍(lán)某公司所在地人民法院起訴。十六、合同簽訂方式為傳真互簽。十七、其他約定事項(xiàng)：1、產(chǎn)品在安裝、調(diào)試及使用過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，金某公司應(yīng)在收到藍(lán)某公司通知48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)處理；金某公司怠于處理或不能徹底解決問題的，藍(lán)某公司可自行采取補(bǔ)救措施維修，更換金某公司產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由金某公司承擔(dān)。2、雖初步驗(yàn)收合格，但產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)安全事故的（系統(tǒng)工藝問題、藍(lán)某公司操作不當(dāng)?shù)人{(lán)某公司原因造成的事故除外），金某公司應(yīng)賠償藍(lán)某公司相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失；具體賠償標(biāo)準(zhǔn)如下：①造成藍(lán)某公司停產(chǎn)的，金某公司按每天5000元賠償藍(lán)某公司停產(chǎn)期間的損失；②財(cái)產(chǎn)損失，金某公司根據(jù)藍(lán)某公司實(shí)際被毀損的廠房、設(shè)備及物料價(jià)值賠償藍(lán)某公司損失；③造成人員傷亡，金某公司根據(jù)藍(lán)某公司實(shí)際賠付給受害人的金額賠償藍(lán)某公司損失；④被行政處罰的，由金某公司承擔(dān)藍(lán)某公司交納的行政罰款；⑤因金某公司產(chǎn)品質(zhì)量給藍(lán)某公司造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。3、以上情形一旦發(fā)生，藍(lán)某公司可以在金某公司的質(zhì)保金、物資款項(xiàng)中直接抵扣，不足部分由藍(lán)某公司向金某公司追償。4、誠(chéng)信承諾書、技術(shù)協(xié)議及招標(biāo)相關(guān)文件為合同附件，與合同傳真件具有同等法律效力。若有抵觸，以合同為準(zhǔn)。合同的附件圖紙載明，脫氨釜夾套厚度為16毫米。
2014年9月26日，藍(lán)某公司以郵寄的方式向金某公司郵寄銀行承兌匯票二張（票號(hào)xxxxxxx，出票金額30000元；票號(hào)xxxxxxx，出票金額50000元）及09-26寄南京金某承兌明細(xì)一份。EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞（郵件單號(hào)為xxxxxxx）記載：“寄件人：許慧芬；電話/手機(jī)：xxxxxx；公司名稱：湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司；地址：湖北省仙桃市干河辦事處袁市開發(fā)區(qū)8號(hào)；收件人：趙才林；電話/手機(jī)：xxxxxxx；公司名稱：南京金某石油化工設(shè)備有限公司；地址：南京市棲霞區(qū)燕堯路100號(hào)；內(nèi)件品名：票據(jù)；寄件人簽名：許慧芬，9月26日；收件人簽名：趙，門衛(wèi)?！?014年9月27日，藍(lán)某公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式向金某公司轉(zhuǎn)賬7000元。事后，金某公司向藍(lán)某公司回寄09-26寄南京金某承兌明細(xì)，并加蓋“南京金某石油化工設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)專用章”。
2014年12月12日，藍(lán)某公司以郵寄的方式，向金某公司郵寄銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxx，金額為80000元）一張。EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞（郵件單號(hào)為xxxxxx）記載：“寄件人：許慧芬。電話/手機(jī)：xxxxxxx。公司名稱：湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司。地址：湖北省仙桃市干河辦事處袁市開發(fā)區(qū)8號(hào)；收件人：趙才林。電話/手機(jī)：xxxxxxxx。公司名稱：南京金某石油化工設(shè)備有限公司。地址：南京市棲霞區(qū)燕堯路100號(hào)。內(nèi)件品名：票據(jù)。寄件人簽名：許慧芬，12月12日。收件人簽名：趙，門衛(wèi)?！盓MS全球郵政特快專遞郵件全程跟蹤查詢單記載：“收寄時(shí)間：2014-12-1218：42：00。收寄局：仙桃市郵政速遞物流公司大洪攬投站[43300011]。寄達(dá)地：江蘇。郵件種類：EMS。郵件性質(zhì)：文件?；貓?zhí)查詢：回執(zhí)查詢。時(shí)間：2014-12-12,18：42：00。處理站點(diǎn)：仙桃市郵政速遞物流公司大洪攬投站[43300011]。處理動(dòng)作：收寄。處理說明：收件人：*重量0.050，實(shí)收費(fèi)用：13.00。備注：操作員：系統(tǒng)計(jì)費(fèi)；時(shí)間：2014-12-13，17：34：27。處理站點(diǎn)：南京萬壽[21002807]，處理動(dòng)作：妥投，處理說明：他人收門衛(wèi)，備注：投遞員：史進(jìn)?！?014年12月15日，藍(lán)某公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式向金某公司支付提貨款7000元。
2014年12月30日，金某公司向藍(lán)某公司交付貨物緩沖罐二套、脫氨釜二套（夾套厚度為14毫米）。事后，藍(lán)某公司通過驗(yàn)收認(rèn)為，二套緩沖罐符合合同要求，二套脫氨釜的夾套厚度不符合合同要求，并以脫氨釜夾套厚度14毫米不符合合同的附件圖紙約定的16毫米向金某公司提出異議。金某公司于2015年1月8日向藍(lán)某公司發(fā)送電子郵件。郵件記載：“發(fā)件人：韓嶠〈hwq1978@qq.com〉，時(shí)間：2015年1月8日（星期四）下午2：47，收件人：森〈986951873@qq.com〉，附件：1個(gè)（關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明.doc）?！标P(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明記載：“致湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司：脫氨釜（圖號(hào)：LZY/R14004-00）由本公司委托設(shè)計(jì)并制造。本設(shè)備夾套主要參數(shù)：工作壓力0.5MPa；設(shè)計(jì)壓力為0.9MPa；工作溫度150℃，設(shè)計(jì)溫度為179℃、工作介質(zhì)為蒸汽、焊接接頭系數(shù)（筒體0.85/封頭1）、腐蝕裕量為1mm。經(jīng)壓力容器強(qiáng)度計(jì)算，夾套筒體計(jì)算厚度為10.36mm，封頭計(jì)算厚度為8.78mm。現(xiàn)設(shè)備選用GB/T3274標(biāo)準(zhǔn)的Q235-B鋼板，厚度為14mm，強(qiáng)度滿足要求！如因夾套部分厚度原因?qū)е略O(shè)備變形損壞，介質(zhì)泄漏，或其他因強(qiáng)度不滿足工作狀況而引起的缺陷，由我公司負(fù)全部責(zé)任。特此說明！南京金某石油化工設(shè)備有限公司，2015.1.8?！笔潞?，藍(lán)某公司未向金某公司提出異議，亦未向金某公司支付貨物余款。
另查明：銀行承兌匯票（票號(hào)xxxxx）記載：“出票日期：貳零壹肆年零壹拾月壹拾柒日。出票人全稱：龍海市九龍座椅有限公司。出票人賬號(hào)：xxxxxxx。付款行全稱：平安銀行廈門分行營(yíng)業(yè)部。收款人全稱：上海欣成汽車配件有限公司。收款人賬號(hào)：xxxxxxxxx。收款人開戶銀行：建行莘莊工業(yè)園區(qū)支行。出票金額：人民幣（大寫）捌萬元整。￥80000.00元。匯票到期日（大寫）：貳零壹伍年零肆月壹拾柒日。承兌協(xié)議編號(hào)：ht20141015000585。付款行行號(hào)：xxxxxxxx，地址：廈門市思明區(qū)湖濱北路159號(hào)水岸筼筜一樓。被背書人依次為：漳州昌源汽車零部件有限公司、上?；靥煨虏牧嫌邢薰?、湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司、江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司、江蘇恒城貿(mào)易有限公司、安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行?！?015年4月4日，被背書人安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行向平安銀行廈門分行營(yíng)業(yè)部承兌該銀行承兌匯票。

本院認(rèn)為，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：一、藍(lán)某公司向金某公司支付的貨款金額為多少；二、金某公司向藍(lán)某公司交付的合同標(biāo)的物是否符合合同約定；三、金某公司、藍(lán)某公司的行為是否構(gòu)成違約。針對(duì)上述焦點(diǎn)評(píng)判如下：
一、藍(lán)某公司向金某公司支付的貨款金額為多少？
涉案合同約定：“結(jié)算方式及期限：合同簽訂生效后十日內(nèi)付30%預(yù)付款，發(fā)貨前付合同總價(jià)30%發(fā)貨款，設(shè)備調(diào)試經(jīng)藍(lán)某公司確認(rèn)合格后10日內(nèi)支付合同總價(jià)30%，余10%質(zhì)保金在設(shè)備正常運(yùn)行1年后10日內(nèi)，藍(lán)某公司一次付清余款。上述款項(xiàng)均實(shí)行銀行承兌結(jié)算。”藍(lán)某公司于2014年9月26日以郵寄的方式，向金某公司郵寄銀行承兌匯票二張（票號(hào)xxxxxxx，出票金額30000元；票號(hào)xxxxxxx，出票金額50000元）及09-26寄南京金某承兌明細(xì)一份。2014年9月27日，藍(lán)某公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式向金某公司轉(zhuǎn)賬7000元。金某公司對(duì)藍(lán)某公司支付的預(yù)付款87000元無異議，故藍(lán)某公司向金某公司支付了預(yù)付款87000元；藍(lán)某公司稱，于2014年12月12日以郵寄的方式，以EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞（郵件單號(hào)為xxxxxxx）向金某公司郵寄銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxx，金額為80000元）一張，于2014年12月15日以銀行轉(zhuǎn)賬方式向金某公司支付提貨款7000元。金某公司稱，金某公司未收到藍(lán)某公司郵寄的銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxxx，金額為80000元），于2014年12月15日收到了藍(lán)某公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付的提貨款7000元。本院認(rèn)為，金某公司與藍(lán)某公司在合同中約定，結(jié)算方式實(shí)行銀行承兌結(jié)算。藍(lán)某公司分別于2014年9月26日、2014年12月12日以郵寄的方式向金某公司郵寄銀行承兌匯票，且二份EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞均記載：“寄件人：許慧芬；電話/手機(jī)：15171518863；公司名稱：湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司；地址：湖北省仙桃市干河辦事處袁市開發(fā)區(qū)8號(hào)；收件人：趙才林；電話/手機(jī)：13382081188/025-85571818；公司名稱：南京金某石油化工設(shè)備有限公司；地址：南京市棲霞區(qū)燕堯路100號(hào)；內(nèi)件品名：票據(jù)；寄件人簽名：許慧芬；收件人簽名：趙，門衛(wèi)?！苯鹉彻疽喾Q，于2014年9月26日收到藍(lán)某公司支付的銀行承兌匯票二張（票號(hào)xxxxxxx，出票金額30000元；票號(hào)xxxxxxx，出票金額50000元）及09-26寄南京金某承兌明細(xì)一份。藍(lán)某公司于2014年12月12日以郵寄的方式向金某公司郵寄票據(jù)的時(shí)間與涉案合同所約定發(fā)貨前付合同總價(jià)30%發(fā)貨款相符，二份EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞的收件人簽名處均簽名為“趙，門衛(wèi)”，且EMS全球郵政特快專遞郵件全程跟蹤查詢單（郵件單號(hào)為xxxxxxx）記載：“處理動(dòng)作：妥投。處理說明：他人收門衛(wèi)。備注：投遞員：史進(jìn)。”在有前列可循，金某公司經(jīng)營(yíng)地址準(zhǔn)確，郵政業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的通常情況下，藍(lán)某公司提供的EMS國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞（郵件單號(hào)為xxxxxx）及內(nèi)容能夠證明藍(lán)某公司已向金某公司郵寄了訴爭(zhēng)的承兌匯票，基于對(duì)郵政企業(yè)郵政服務(wù)正?；暮侠硇刨?，可推定該郵件到達(dá)金某公司。根據(jù)舉證責(zé)任分配規(guī)則中近距離原則，金某公司應(yīng)當(dāng)對(duì)收到的郵件內(nèi)容非承兌匯票承擔(dān)舉證責(zé)任。本案中金某公司未提出相反的證據(jù)足以推翻藍(lán)某公司所提供的證據(jù)證明的事實(shí)，本院依法推定金某公司收到藍(lán)某公司郵寄的銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxx，金額為80000元）。本案藍(lán)某公司向金某公司支付的貨款為174000元（30000＋50000＋7000＋80000＋7000=174000）。金某公司稱，未收到藍(lán)某公司郵寄的銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxxx，金額為80000元）的理由不能成立。藍(lán)某公司未付的貨款為116000元（290000-174000=116000）。金某公司要求，藍(lán)某公司支付貨款196000元的訴訟請(qǐng)求，對(duì)其中116000元的部分，本院依法予以支持，其他部分無充分證據(jù)予以印證，本院依法不予支持。藍(lán)某公司辯稱，駁回金某公司的訴訟請(qǐng)求，本院對(duì)藍(lán)某公司向金某公司郵寄銀行承兌匯票（票號(hào)為xxxxxxxx，金額為80000元）的部分，依法予以采納，其他部分，依法不予采納。
二、金某公司向藍(lán)某公司交付的合同標(biāo)的物是否符合合同約定？
涉案合同約定：“合同簽訂一周內(nèi)金某公司把產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙交由藍(lán)某公司，藍(lán)某公司一周內(nèi)確認(rèn)，確認(rèn)后金某公司方可生產(chǎn)?！北景钢?，金某公司未按照合同的約定履行交付產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙的義務(wù)，藍(lán)某公司按約支付預(yù)付款、發(fā)貨款。金某公司于2014年12月30日向藍(lán)某公司交付緩沖罐、脫氨釜各二套。事后，藍(lán)某公司對(duì)緩沖罐無異議，對(duì)脫氨釜提出異議，認(rèn)為二套脫氨釜夾套厚度不符合合同要求。金某公司于2015年1月8日向藍(lán)某公司發(fā)送電子郵件（關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明）。本院認(rèn)為，金某公司向本院提交買賣合同，未提交合同的附件圖紙，亦未提交充分的證據(jù)予以證明。庭審中，金某公司稱，收到藍(lán)某公司買賣合同的附件圖紙，未向藍(lán)某公司提交產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙。藍(lán)某公司提交的證據(jù)一中買賣合同的附件圖紙、證據(jù)三中電子郵件（關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明）及證人劉俊杰的當(dāng)庭證言，能相互印證涉案合同所約定的脫氨釜夾套厚度為16毫米。金某公司向藍(lán)某公司提交的脫氨釜夾套厚度為14毫米，雖不符合合同要求，但事后向藍(lán)某公司發(fā)送電子郵件（關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明），藍(lán)某公司在收到關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明后，未在合理的期間內(nèi)向金某公司提出異議，且涉案脫氨釜由溧陽市正陽燃?xì)庠O(shè)備制造有限公司設(shè)計(jì)，經(jīng)特種設(shè)備制作許可單位金某公司制造，并經(jīng)南京市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所監(jiān)督檢驗(yàn)，其安全性能符合TSGR0004-2009《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、GB150-2011《壓力容器》的要求，能夠?qū)崿F(xiàn)合同目的，視為藍(lán)某公司對(duì)涉案脫氨釜夾套厚度變更的認(rèn)可，故金某公司交付的緩沖罐、脫氨釜符合合同約定。
三、金某公司、藍(lán)某公司的行為是否構(gòu)成違約？
金某公司于2014年12月30日向藍(lán)某公司交付產(chǎn)品緩沖罐、脫氨釜各二套，藍(lán)某公司對(duì)脫氨釜提出異議，金某公司作出關(guān)于脫氨釜夾套厚度的說明，藍(lán)某公司在合理的期間內(nèi)未向金某公司提出異議，且涉案脫氨釜經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督檢驗(yàn)安全性能符合相關(guān)要求，能夠?qū)崿F(xiàn)合同目的，視為藍(lán)某公司對(duì)涉案脫氨釜夾套厚度變更的認(rèn)可，故金某公司的行為不構(gòu)成違約。藍(lán)某公司以金某公司未在合同有效交貨期內(nèi)交付合格產(chǎn)品，構(gòu)成逾期交貨，提起反訴要求金某公司返還藍(lán)某公司已支付的貨款174000元，并按合同金額的2%承擔(dān)違約金5800元的訴訟請(qǐng)求，本院依法不予支持。金某公司反訴辯稱，金某公司不構(gòu)成違約，請(qǐng)求駁回藍(lán)某公司的反訴請(qǐng)求，本院依法予以采納；藍(lán)某公司按約支付預(yù)付款、發(fā)貨款，未支付貨物余款，系因涉案產(chǎn)品規(guī)格的歧義而引起，故藍(lán)某公司的行為不構(gòu)成違約。金某公司以藍(lán)某公司未按約支付合同余款為由，要求藍(lán)某公司按照同期銀行貸款利率1.5倍承擔(dān)違約金30001元的訴訟請(qǐng)求，與事實(shí)不符，本院依法不予支持。
綜上所述，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。本案中，藍(lán)某公司將緩沖罐、脫氨釜交由金某公司定作，并提出具體要求，故本案案由為承攬合同糾紛。金某公司與藍(lán)某公司簽訂的買賣合同是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，其內(nèi)容合法有效。簽訂合同后，雙方應(yīng)按照合同的約定，全面履行各自的義務(wù)。金某公司向藍(lán)某公司交付的產(chǎn)品，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督檢驗(yàn)，安全性能符合要求，能夠?qū)崿F(xiàn)合同目的。金某公司要求藍(lán)某公司支付貨款196000元的訴訟請(qǐng)求，對(duì)其中116000元的部分，本院依法予以支持，其他部分無充分證據(jù)予以印證，本院依法不予支持；金某公司要求藍(lán)某公司按照同期銀行貸款利率1.5倍承擔(dān)違約金30001元的訴訟請(qǐng)求，與事實(shí)不符，本院依法不予支持。藍(lán)某公司提起反訴，要求金某公司返還貨款174000元，并按合同金額的2%承擔(dān)違約金5800元，與事實(shí)不符，本院依法不予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第二百六十三條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定，判決如下：

一、被告（反訴原告）湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司支付原告（反訴被告）南京金某石油化工設(shè)備有限公司貨款116000元；
二、駁回原告（反訴被告）南京金某石油化工設(shè)備有限公司的其他訴訟請(qǐng)求；
三、駁回被告（反訴原告）湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司的反訴請(qǐng)求。
上列應(yīng)付款項(xiàng)，自本判決生效之日起十日內(nèi)支付。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)4795元和反訴費(fèi)3898元，由被告（反訴原告）湖北新藍(lán)某新材料股份有限公司負(fù)擔(dān)6285.20元，原告（反訴被告）南京金某石油化工設(shè)備有限公司負(fù)擔(dān)2407.80元。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省漢江中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第（一）款的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，款匯至湖北省漢江中級(jí)人民法院；開戶銀行：農(nóng)行仙桃市支行復(fù)州分理處；戶名：湖北省漢江中級(jí)人民法院；賬號(hào)：17-313501040000019。
當(dāng)事人簽收本判決書時(shí)，即視為已收到法院繳納上訴案件訴訟費(fèi)用通知書。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交上訴案件訴訟費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審判長(zhǎng)　周　濤 審判員　趙池方 審判員　邵廣智

書記員：楊保