原告咸寧森生置業(yè)有限公司，住所地：咸寧市溫泉路。
法定代表人黃金階，該公司董事長。
委托代理人趙秋林，湖北寧華律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限為特別授權(quán)。
被告湖北保通電力發(fā)展有限公司，住所地：赤壁市蒲圻辦事處楊家巷銀河灣小區(qū)93號(hào)，
法定代表人鄧東山，該公司總經(jīng)理。
委托代理人徐唐煉，湖北寧華律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限為一般代理。
委托代理人陳恢超，男，漢族，1974年8月15日出生，代理權(quán)限為特別授權(quán)。

原告咸寧森生置業(yè)有限公司訴被告湖北保通電力發(fā)展有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員李福坤適用簡易程序公開開庭進(jìn)行了審理。原告咸寧森生置業(yè)有限公司委托代理人趙秋林，被告湖北保通電力發(fā)展有限公司委托代理人徐唐煉、陳恢超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2012年6月28日，原被告簽訂了一份《供電配套工程施工合同》，約定被告承包原告所開發(fā)的“尚書名府”小區(qū)第一期、二期（A#樓、B#樓、1#樓-9#樓）住宅供電配套工程及配套設(shè)施的施工。該合同工程價(jià)款包干價(jià)650萬元，其中第一期350萬元，第二期300萬元。按工程進(jìn)度分期支付工程款，簽訂合同時(shí)付100萬元定金，一期通電后5天內(nèi)付40%，一期工程完工通電后，工程驗(yàn)收合格，乙方將整套工程竣工驗(yàn)收資料及市供電公司送電手續(xù)的相關(guān)證明資料和相關(guān)合格證移交給原告，原告5天內(nèi)向乙方支付一期合同款的25%，剩余部分留作工程質(zhì)量保證金一年期滿后退還。二期工程款的支付方式與一期相同。第三條第5項(xiàng)約定“本合同施工過程中，如果無甲方要求變更，工程總價(jià)不作任何調(diào)整，如果甲方要求變更，按雙方價(jià)格協(xié)議增補(bǔ)”。合同第九條約定項(xiàng)目應(yīng)在2013年2月6日前驗(yàn)收通電，否則每延遲一天罰款伍仟元，第十條約定了工程所在地法院訴訟管轄。合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)施工，其中一期工程于2014年1月27日通電驗(yàn)收，同時(shí)被告還進(jìn)行了部分二期電纜施工。
同時(shí)查明，2013年9月11日，被告向原告借款200萬元，由原告匯款至電力公司替被告支付供電配套費(fèi)，被告出具《借條》約定月息三分，期限不超過一個(gè)月，該款于2015年1月7日退還。原告共計(jì)支付被告6749954.46元，減去被告已返還的2000000元，原告實(shí)際支付4749954.46元，原告多支付合同款項(xiàng)1249954.46元，減去被告已做一期專變電纜500000元和遷移變壓器費(fèi)用98000元，原告共計(jì)超額支付被告工程款金額651954.46元。
原、被告雙方對(duì)以上金額均無異議，且均同意解除合同；同時(shí)，關(guān)于二期電纜施工，原告僅認(rèn)可203044.33元，被告主張施工費(fèi)用為458515元由被告另行依法主張，原告關(guān)于請(qǐng)求被告返還超付工程款金額核減為448910.13元。

本院認(rèn)為：原被告簽訂的《供電配套工程施工合同》是雙方真實(shí)意思的表示，合法、有效，本院予以認(rèn)可，原被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。庭審中，原被告均同意解除合同，不違法法律規(guī)定，本院予以認(rèn)可。原告按照合同約定多支付了工程款，故被告應(yīng)當(dāng)返還原告超額支付工程款金額448910.13元。被告關(guān)于合同的一期電纜施工未計(jì)算部分和部分二期電纜工程的工程款，系令另一法律關(guān)系，由被告另行主張。原告2013年9月11日向被告借款2000000元事實(shí)清楚，被告已于2015年1月7日償還借款，但約定利息過高，本院將依法予以調(diào)整為月利率2％。關(guān)于延期通電責(zé)任方及是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任問題，本院認(rèn)為，因原、被告雙方《供電配套工程施工合同》約定的工程款為包干價(jià)，且未特別約定工程建設(shè)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，原告與供電公司簽訂的框架協(xié)議不影響本案合同的履行，被告因工程建設(shè)費(fèi)差價(jià)導(dǎo)致延期通電驗(yàn)收的主張不成立，被告應(yīng)當(dāng)支付違約金，因合同約定違約金標(biāo)準(zhǔn)過高，本院依法予以調(diào)整為按照同期銀行貸款利率上浮30％計(jì)算。
據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第九十三條、第九十四條、第一百一十四條、《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十六條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條，判決如下：

解除原告咸寧森生置業(yè)有限公司與被告湖北保通電業(yè)發(fā)展有限公司于2012年6月28日簽訂的《供電配套工程施工合同》，
被告湖北保通電業(yè)發(fā)展有限公司于本判決生效后十日內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收資料及市供電公司送電手續(xù)的相關(guān)證明資料和相關(guān)合格證移交給原告咸寧森生置業(yè)有限公司；
三、被告湖北保通電業(yè)發(fā)展有限公司返還原告咸寧森生置業(yè)有限公司超額支付工程款448910.13元，并支付違約金（以448910.13元為本金，按照同期銀行貸款利率上浮30％自2013年2月7日起計(jì)算至2014年1月27日止）；
四、被告湖北保通電業(yè)發(fā)展有限公司支付原告咸寧森生置業(yè)有限公司借款利息634667元（以借款本金200萬元，按月利率2%自2013年9月11日計(jì)算至2015年1月7日止）；
五、駁回原告咸寧森生置業(yè)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
以上款項(xiàng)，限被告保通電業(yè)發(fā)展有限公司在本判決生效后十日內(nèi)付清，逾期則按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案受理費(fèi)9150元，由原告咸寧森生置業(yè)有限公司承擔(dān)2000元，被告湖北保通電業(yè)發(fā)展有限公司承擔(dān)7150元。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省咸寧市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第一款的規(guī)定預(yù)交上訴案件受理費(fèi)。湖北省咸寧市中級(jí)人民法院訴訟費(fèi)專戶名稱：湖北省咸寧市中級(jí)人民法院；開戶行：農(nóng)行咸寧市金穗支行；賬號(hào)：17×××50。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審判員　　李福坤

書記員：高磊