原告:
江蘇杭某電梯工程有限公司,住所地江蘇省南通市工農(nóng)南路。
法定代表人:劉毅,職務(wù)董事長。
委托訴訟代理人:王延江,
黑龍江隆華律師事務(wù)所律師。
被告:
黑龍江北聯(lián)中融節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司,住所地哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
法定代表人:于連濤,職務(wù)執(zhí)行董事。
原告
江蘇杭某電梯工程有限公司(以下簡稱杭某電梯公司)訴被告
黑龍江北聯(lián)中融節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司(以下簡稱北聯(lián)中融公司)承攬合同糾紛一案,本院于2017年11月6日立案后,于2018年4月2日依法組成合議庭,公開開庭進行了審理,杭某電梯公司的委托訴訟代理人王延江到庭參加訴訟,北聯(lián)中融公司經(jīng)本院依法公告送達開庭傳票,未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
杭某電梯公司向本院提出訴訟請求:1、請求判令北聯(lián)中融公司立即給付拖欠電梯款561,000元;2、請求判令北聯(lián)中融公司承擔違約金28,050元;3、請求判令北聯(lián)中融公司承擔訴訟費用。事實與理由:2014年8月杭某電梯公司、北聯(lián)中融公司就黑龍江哈爾濱北方節(jié)能環(huán)??萍即髲B項目簽訂《設(shè)備安裝合同》,約定本合同設(shè)備的安裝由杭某電梯公司或其委托的具有國家認可相應(yīng)資質(zhì)的單位實施。杭某電梯公司依合同約定履行義務(wù)。安裝完畢后,因北聯(lián)中融公司原因至今未驗收。合同約定了付款規(guī)定,但北聯(lián)中融公司至今分文未付,故杭某電梯公司依據(jù)合同及履行情況,請求法院判令北聯(lián)中融公司立即給付561,000元安裝費并承擔違約金28,050元。
被告北聯(lián)中融公司未出庭,未作答辯。
杭某電梯公司為證明其主張事實成立,向本院舉示如下證據(jù):
證據(jù)1,杭某電梯公司營業(yè)執(zhí)照及特種設(shè)備安裝改造維修許可證一份,系杭某電梯公司提供。證明杭某電梯公司的主體資格及安裝電梯的資質(zhì)。
證據(jù)2,企業(yè)信用報告一份,系網(wǎng)絡(luò)調(diào)取打印。證明北聯(lián)中融公司的主體資格。
證據(jù)3,《設(shè)備安裝合同》一份,2014年7-8月間原、被告簽訂,未寫具體日期,系杭某電梯公司提供。證明杭某電梯公司為北聯(lián)中融公司安裝電梯八部,安裝期限為2014年8月至9月,安裝費用561,000元。證實杭某電梯公司依約為北聯(lián)中融公司安裝電梯后,北聯(lián)中融公司因主體工程未完工,導(dǎo)致不能整體進行驗收,進而導(dǎo)致杭某電梯公司安裝完電梯后也不能進行驗收,且北聯(lián)中融公司未支付杭某電梯公司安裝費用,因此北聯(lián)中融公司應(yīng)給付安裝費并承擔違約責任。
證據(jù)4,《設(shè)備買賣合同》復(fù)印件一份,系北聯(lián)中融公司與
西子奧的斯電梯有限公司簽訂。證明北聯(lián)中融公司所購買的8部電梯的型號,進而證明杭某電梯公司負責安裝的電梯是北聯(lián)中融公司供的。
證據(jù)5,產(chǎn)品合格證及特種設(shè)備型式試驗合格證各8份,證明因北聯(lián)中融公司不申請質(zhì)量監(jiān)督局對電梯進行檢驗,導(dǎo)致電梯產(chǎn)品合格證在杭某電梯公司處,如北聯(lián)中融公司申請檢驗應(yīng)提供該合格證;且根據(jù)行業(yè)慣例,如果北聯(lián)中融公司安裝后付款,合格證質(zhì)押在杭某電梯處,進而證實北聯(lián)中融公司不申請電梯檢驗及欠付杭某電梯公司安裝費的事實。
證據(jù)6,電梯驗收自檢報告8份,系杭某電梯公司在2014年11月25日作出。證明因北聯(lián)中融公司不申請質(zhì)量監(jiān)督局對電梯進行檢驗,導(dǎo)致安裝電梯的自檢報告在杭某電梯處,根據(jù)行業(yè)慣例,如北聯(lián)中融公司安裝后付款,自檢報告質(zhì)押在杭某電梯處,進而證實北聯(lián)中融公司不申請電梯檢驗及欠付杭某電梯公司安裝費的事實。
證據(jù)7,相片四張,證明北聯(lián)中融公司所施工工程在2018年春季仍處于未完工和停工狀態(tài),導(dǎo)致杭某電梯公司安裝的電梯不能檢測。
證據(jù)8,證人李某出庭作證,證明杭某電梯公司安裝電梯及索要安裝費用的經(jīng)過。且質(zhì)檢報告上有該人簽字,系杭某電梯公司技術(shù)人員。
被告北聯(lián)中融公司未出庭,未質(zhì)證、未舉證。
本院對杭某電梯公司舉示的證據(jù)認證如下:杭某電梯公司舉示的證據(jù)1-8,內(nèi)容真實、來源合法、與本案有關(guān)聯(lián),能夠證實杭某電梯公司主張,本院予以采信。
本院經(jīng)審理查明:2014年,杭某電梯公司、北聯(lián)中融公司就黑龍江哈爾濱北方節(jié)能環(huán)保科技大廈項目簽訂《設(shè)備安裝合同》,約定本合同設(shè)備的安裝由杭某電梯公司或其委托的具有國家認可相應(yīng)資質(zhì)的單位實施?!对O(shè)備安裝合同》第2條付款規(guī)定約定:2.1甲方在進場安裝開工日期10個工作日內(nèi),向乙方支付安裝費總額的50%,計人民幣(大寫)貳拾捌萬零伍佰元整……2.3如因甲方原因?qū)е乱曳讲荒芗皶r安裝,或因甲方原因不及時報驗或因甲方不具備驗收條件而導(dǎo)致設(shè)備不能及時通過當?shù)刎撠熖胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門驗收的,則從發(fā)貨之日起六個月滿,甲方應(yīng)立即支付合同規(guī)定的全部安裝費。關(guān)于違約金,合同第8.3約定:甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的付款方式按時付款,如甲方由于非不可抗力原因不能在本合同規(guī)定的時間內(nèi)按時支付合同相關(guān)款項時……但此違約金最多不超過本合同總價的5%。合同簽訂后,杭某電梯公司依合同約定履行八部電梯安裝義務(wù)。案涉八部電梯分別為:三部GeN2(載重800kg、層/站/數(shù)分別為3/3/3、4/4/4、4/4/4)、一部GeN2(載重1000kg、層/站/數(shù)為4/4/4)、四部OH5100(載重1000kg、層/站/數(shù)分別為17/17/17、17/17/17、17/17/17、16/16/16)。安裝完畢后,于2014年12月25日進行了自檢驗收,結(jié)論為:施工質(zhì)量符合電梯安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和電梯設(shè)計文件的要求,自檢合格。現(xiàn)非因杭某電梯公司的原因,案涉電梯至今未進行整機檢驗,未經(jīng)相關(guān)部門驗收。另查明:北聯(lián)中融公司與
西子奧的斯電梯有限公司簽訂的《設(shè)備買賣合同》中約定的預(yù)交貨期為2014年8月15日。
本院認為,依法成立的合同,對當事人具有法律約束力,受法律保護。當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。本案中,杭某電梯公司按照合同約定為北聯(lián)中融公司安裝八部電梯,該公司已按照合同約定履行義務(wù),現(xiàn)非因該公司原因未驗收,且自2014年8月15日電梯發(fā)貨之日起已滿六個月,故北聯(lián)中融公司應(yīng)依照合同約定支付全部安裝費561,000元。北聯(lián)中融公司遲延履行付款義務(wù),杭某電梯公司因此要求北聯(lián)中融公司按照合同總價5%的標準即28,050元給付違約金,故本院對杭某電梯公司要求北聯(lián)中融公司給付電梯安裝費561,000元、違約金28,050元的訴訟請求予以支持。
綜上,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條、第一百零九條、第一百一十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定,判決如下:
被告
黑龍江北聯(lián)中融節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告
江蘇杭某電梯工程有限公司電梯安裝費561,000元;
二、被告
黑龍江北聯(lián)中融節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告
江蘇杭某電梯工程有限公司違約金28,050元。
案件受理費9691元、公告費560元(原告
江蘇杭某電梯工程有限公司均已預(yù)付),由被告
黑龍江北聯(lián)中融節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司負擔。被告
黑龍江北聯(lián)中融節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)將上述款項給付原告
江蘇杭某電梯工程有限公司。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于黑龍江省哈爾濱市中級人民法院。
審判長 張紅宇
人民陪審員 王冬娟
人民陪審員 李江霞
書記員: 孟祥玉
成為第一個評論者