亚洲综合图片在线观看免费|99精国产麻豆久久婷婷|黄片毛片三级片在线观看|免费无码性爱短片|超碰惹怒人人操人人摸|日韩精品a毛片a免费视频|超碰男人无码色综合福利|91成人超碰乱精品|亚洲一二区视频亚洲狼人|我是成年人想看日本成人黄色A片

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

王華成與湖北金某某太陽能有限公司合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告:王華成,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住襄陽市襄城區(qū)。委托訴訟代理人:馬玉玲,湖北聯(lián)幫律師事務所律師。代理權(quán)限為一般代理。被告:湖北金某某太陽能有限公司,住所地:宜城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。統(tǒng)一社會信用代碼91420684571523294U。法定代表人:陳鋒,該公司總經(jīng)理。委托訴訟代理人:杜宇,宜城市璞河法律服務所法律工作者。代理權(quán)限為特別授權(quán)。

原告王華成向本院提出訴訟請求:1、請求法院判令被告支付原告工錢58750元,吊絲安裝費2400元;2、本案訴訟費用由被告承擔。事實和理由:原、被告于2015年7月27日簽訂裝修合同,合同約定工期為45天,自2015年7月28日到2015年9月13日,工價以用工材料數(shù)量計算,由被告提供材料。合同履行期間,被告以種種理由不提供材料,也不向原告結(jié)算工錢,故訴至法院。審理中,原告向本院提出增加訴訟請求,請求解除原、被告雙方簽訂的裝修合同。被告金某某公司辯稱,1、雙方簽訂合同屬實,原告履行了安裝、施工義務,雙方應依據(jù)結(jié)算后的數(shù)額支付工程款,因雙方?jīng)]有進行結(jié)算,本案訴訟標的不明確;2、被告已經(jīng)支付了20000元的工程款,應予以扣減;3、我們要求合同繼續(xù)履行。當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù),本院組織當事人進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。原告王華成圍繞訴訟請求提交了裝修合同1份、購買材料清單2份、施工現(xiàn)場圖片2份、電話錄音材料4份,被告質(zhì)證對證據(jù)的真實性無異議,認可原告進行了裝修,未付款是因雙方未進行工程結(jié)算。對無爭議的證據(jù)本院予以確認并在卷佐證。原告申請證人朱某出庭證明干活后未付工資,被告質(zhì)證認為與本案無關(guān),本院審查后認為證人證言與本案無關(guān)聯(lián)性,故不予采信。被告金某某公司向本院提交了在中國工商銀行轉(zhuǎn)款的電子回單1份,證明已支付工程款20000元。原告質(zhì)證認為匯款單屬實,但該款是簽合同之前被告欠的其他項目的工程款,但原告未提交反駁的證據(jù),本院結(jié)合其他證據(jù)認證,原、被告簽訂的裝修合同約定合同簽訂后三日支付20000元,而該款支付時間就是合同約定的時間,故被告舉證證據(jù)本院予以采信。本院依法確認如下法律事實:被告金某某公司因需要裝修辦公樓,于2015年7月27日與原告王華成簽訂裝修合同。合同約定的主要內(nèi)容為:“一、工程概況:1、裝飾施工地點:湖北金某某太陽能有限公司;2、承包方式:清包工;3、工期:自2015年7月28日開工,至2015年9月13日竣工,工期45天;二、工程單價:以施工用材數(shù)量計算;1、木芯板:85元/張;石膏板:75元/張;三防板:17元/平方;2、工程款付款方式按下列方式支付:⑴第一次,簽訂合同后三日,支付2萬元;⑵第二次,開工半月后付2萬元;⑶第三次,一個月后付3萬元;⑷第四次,45天完工后,核準工程款后留5%質(zhì)保,余款全部結(jié)清。⑸工程保修期壹年······?!焙贤炗喓?,原告王華成按照合同的約定開始裝修,后因被告金某某公司未提供裝修材料,導致工程停工。審理中,被告提出雙方未進行工程結(jié)算,原告王華成向本院提出對其負責施工的工程量進行鑒定的申請。經(jīng)原、被告雙方同意指定由襄陽市森源工程咨詢有限責任公司進行鑒定,2017年12月22日,襄陽市森源工程咨詢有限責任公司作出襄森鑒【2017】第19號建設工程造價鑒定意見書,鑒定意見為木芯板面積:595.87㎡,石膏板面積:1215.01㎡。本次鑒定費用為4000元。原、被告對鑒定意見及費用無異議。本院依據(jù)鑒定報告及雙方簽訂的裝修合同計算,木芯板的尺寸是長2.44米,寬1.22米,共計200.17張,木芯板的工價是17014.45元;石膏板的尺寸是長2.4米,寬1.2米,共計421.88張,石膏板的工價是31641元。原、被告對裝修木芯板及石膏板的工價48655.45元,吊絲安裝費2400元,總計裝修工程價款51055.45元無異議。
原告王華成與被告湖北金某某太陽能有限公司(以下簡稱金某某公司)合同糾紛一案,本院于2017年7月12日立案受理后,依法適用普通程序公開開庭進行審理。原告王華成及其委托訴訟代理人馬玉玲、被告金某某公司的委托訴訟代理人杜宇到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認為,依法成立的合同受法律保護。原告王華成與被告金某某公司簽訂的裝修合同系雙方真實意思表示,雙方均應依約履行。合同履行過程中,因被告未能及時提供裝修材料導致工程停工,原告未能按期完工,現(xiàn)原告主張要求解除合同,符合法律規(guī)定,本院予以支持。對已裝修完的工程,合同的權(quán)利義務的終止,不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力。故對雙方已確認的工程價款51055.45元,被告應當支付。被告抗辯稱按合同約定已支付了20000元應予以扣減,被告提交了證據(jù)證明是按合同約定的時間支付的工程款20000元,而原告主張是支付其他項目的工程款,但未能提交證據(jù)證明,故本院對被告主張應扣減20000元的請求予以支持,扣減后應支付原告裝修工程款31055.45元。綜上所述,原告王華成要求解除合同,支付工程款的訴訟請求,本院予以支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第九十四條、第九十六條、第九十八條之規(guī)定,判決如下:

一、解除原告王華成與被告湖北金某某太陽能有限公司簽訂的裝修合同。二、被告湖北金某某太陽能有限公司于本判決生效后十日內(nèi)一次性支付原告王華成裝修工程款31055.45元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。案件受理費670元,鑒定費4000元,合計4670元,由被告湖北金某某太陽能有限公司負擔。如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省襄陽市中級人民法院。

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top