原告：連某某珅川港口工程有限公司。住所地：江蘇省連某某市連云區(qū)郵電巷1號(hào)。
　　法定代表人：張義貴，該公司總經(jīng)理。
　　委托代理人：王琮懿，江蘇明亮律師事務(wù)所律師。
　　委托代理人：馮明文，江蘇明亮律師事務(wù)所律師。
　　被告：鹽城春雨水利工程有限公司。住所地：江蘇省鹽城市濱?？h向陽(yáng)大道NC-20號(hào)綜合樓102室。
　　法定代表人：戴克榮，該公司執(zhí)行董事。
　　委托代理人：李建強(qiáng)，江蘇蒼梧律師事務(wù)所律師。
　　委托代理人：唐博，江蘇蒼梧律師事務(wù)所律師。
　　第三人：中海工程建設(shè)總局有限公司。住所地：北京市海淀區(qū)翠微路XXX號(hào)。
　　法定代表人：路國(guó)慶，該公司總經(jīng)理。
　　委托代理人：王貝，該公司工作人員。
　　原告連某某珅川港口工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱珅川公司)為與被告鹽城春雨水利工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱春雨公司)、第三人中海工程建設(shè)總局有限公司(以下簡(jiǎn)稱中海公司)航道、港口疏浚合同糾紛一案，于2018年4月3日向本院提起訴訟，本院于同日立案受理后，依法適用普通程序進(jìn)行審理。本院于2018年6月6日、2019年5月15日、6月20日組織各方當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換，并于2019年6月20日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告珅川公司法定代表人張義貴及委托代理人王琮懿、馮明文，被告春雨公司委托代理人李建強(qiáng)，第三人中海公司委托代理人王貝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　珅川公司訴稱：中海公司作為總承包人承接了連某某核電取水口航道清石及頭部南側(cè)護(hù)岸疏浚工程，并將該工程分包給春雨公司，春雨公司又將部分工程分包給珅川公司，雙方于2017年5月23日簽訂《分包施工合同》，約定工程名稱為連某某核電取水口航道清石及頭部南側(cè)護(hù)岸疏浚工程，施工范圍以春雨公司提供的設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)，清淤單價(jià)為人民幣15元/m3(以下金額均為人民幣),南護(hù)岸清石單價(jià)26元/m3等內(nèi)容。珅川公司完成的工程內(nèi)容包括清淤(59760m3*15元)、清石(5501m3*26元)、挖除扭王塊(含四角錐，共計(jì)202塊，每塊計(jì)3m3)以及駁船方量(5680m3*15元)、臨時(shí)通道方量(13012m3*15元)，上述工程量已經(jīng)中海公司確認(rèn)，工程款總計(jì)為XXXXXXX元。珅川公司多次向春雨公司催討工程款，但春雨公司未予支付，遂訴至本院，請(qǐng)求判令春雨公司給付珅川公司工程款XXXXXXX元(低于前述各項(xiàng)工程款項(xiàng)總和)及利息，利息以XXXXXXX元為本金，自2017年7月1日起按照中國(guó)人民銀行同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算至實(shí)際支付之日止，本案案件受理費(fèi)及訴前財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)費(fèi)由春雨公司負(fù)擔(dān)。
　　春雨公司辯稱：珅川公司在施工過(guò)程中違反合同約定，擅自撤離現(xiàn)場(chǎng)并拒絕返場(chǎng)繼續(xù)施工，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)停工時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月，迫使春雨公司委托其他船舶施工，造成了春雨公司的經(jīng)濟(jì)損失。珅川公司違約離場(chǎng)，導(dǎo)致其所負(fù)責(zé)的工程無(wú)法進(jìn)行驗(yàn)收，不具備雙方合同約定的支付工程款條件。故請(qǐng)求駁回珅川公司的全部訴訟請(qǐng)求。
　　中海公司稱：對(duì)春雨公司與珅川公司之間的合同關(guān)系不知情，對(duì)本案糾紛并無(wú)意見(jiàn)。
　　珅川公司為支持其訴請(qǐng)主張?zhí)峤坏淖C據(jù)材料，春雨公司、中海公司的質(zhì)證及本院認(rèn)證如下：
　　1、2017年5月4日合同，用以證明春雨公司與珅川公司簽訂了施工合同及合同內(nèi)容，珅川公司派出施工船舶到達(dá)涉案工程施工現(xiàn)場(chǎng)。春雨公司對(duì)該證據(jù)并無(wú)異議，確認(rèn)該合同已履行完畢。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。鑒于春雨公司確認(rèn)該份合同，本院對(duì)其證據(jù)效力均予以確認(rèn)。
　　2、珅川公司與施工船舶“華銓0081”輪簽訂的合同，用以證明珅川公司為完成涉案工程與“華銓0081”輪簽訂施工合同。春雨公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性無(wú)法確認(rèn)，認(rèn)為與本案無(wú)關(guān)。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。該證據(jù)與珅川公司提供的證據(jù)1、4、6相互印證，可以反映珅川公司為承接涉案工程委托了施工船舶，本院對(duì)其證據(jù)效力予以確認(rèn)。
　　3、2017年5月23日《分包施工合同》，用以證明春雨公司與珅川公司簽訂了施工合同并約定了施工節(jié)點(diǎn)、協(xié)議價(jià)款、支付方式、結(jié)算安排等事宜。春雨公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可，但不認(rèn)可其證明目的，認(rèn)為該合同約定的工程款支付條件為春雨公司收到總包方進(jìn)度款后的一周內(nèi)，由于珅川公司違約導(dǎo)致春雨公司至今未收到總包方的進(jìn)度款，故付款條件并不具備，且珅川公司未完成所有的工程量，無(wú)法進(jìn)行驗(yàn)收，春雨公司不應(yīng)向珅川公司支付工程款。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。鑒于春雨公司確認(rèn)該合同的真實(shí)性，本院對(duì)其證據(jù)效力予以確認(rèn)。
　　4、水下開(kāi)挖工程量統(tǒng)計(jì)表，用以證明珅川公司于2017年5月7日至2017年6月3日期間完成的工程量。春雨公司確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表上簽字的真實(shí)性，但認(rèn)為統(tǒng)計(jì)表記載不能反映實(shí)際情況，該表記載每天開(kāi)挖船次達(dá)到了四五次，而實(shí)際每天只有兩次工程時(shí)間，且該統(tǒng)計(jì)表僅對(duì)春雨公司與中海公司有效，僅作為進(jìn)度款支付的依據(jù)，統(tǒng)計(jì)表上的簽字也為一次性簽就，并非按照時(shí)間填報(bào)形成。中海公司確認(rèn)在該表上簽字的趙澤倫系其員工。鑒于春雨公司、中海公司確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表簽字的真實(shí)性，本院對(duì)其證據(jù)效力予以確認(rèn)，對(duì)珅川公司在涉案工程中所完成的工程量，本院將予以綜合認(rèn)定。
　　5、三份見(jiàn)證記錄，用以證明珅川公司于2017年5月27日至2017年6月13日期間開(kāi)挖四角錐的工程量。春雨公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性均無(wú)異議，但認(rèn)為因工程未完成，未經(jīng)驗(yàn)收，無(wú)法確定相應(yīng)的工程量。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。鑒于春雨公司確認(rèn)該證據(jù)，本院對(duì)其證據(jù)效力予以確認(rèn)，對(duì)珅川公司在涉案工程中所完成的工程量，本院將予以綜合認(rèn)定。
　　6、六月份連某某核電項(xiàng)目工程清單，用以證明珅川公司在2017年6月完成的工程量。春雨公司認(rèn)為該證據(jù)系珅川公司單方制作，對(duì)真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性均不予認(rèn)可。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。本院認(rèn)為，該證據(jù)系珅川公司單方制作，并無(wú)其他當(dāng)事人或現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員的確認(rèn)，亦無(wú)法與其他證據(jù)相印證，故對(duì)其證據(jù)效力不予確認(rèn)。
　　7、施工圖，用以證明珅川公司按照春雨公司的要求進(jìn)行了施工。春雨公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以認(rèn)可。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。鑒于春雨公司對(duì)該證據(jù)無(wú)異議，本院對(duì)其證據(jù)效力予以確認(rèn)。
　　8、工程進(jìn)度款審核表(一)、(二)，用以證明2017年5月及6月珅川公司作為實(shí)際施工人在現(xiàn)場(chǎng)施工，中海公司按照珅川公司的施工量進(jìn)行審核后向春雨公司支付了工程進(jìn)度款，其中6月的一部分工程也由珅川公司完成。春雨公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以認(rèn)可。中海公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性也予以認(rèn)可，確認(rèn)該表由其制作。本院認(rèn)為，該證據(jù)系中海公司作為工程總承包方為審核春雨公司申報(bào)的涉案工程進(jìn)度所制作，并經(jīng)春雨公司法定代表人戴克榮簽字確認(rèn)，對(duì)其證據(jù)效力予以確認(rèn)，對(duì)珅川公司在涉案工程中所完成的工程量，本院將予以綜合認(rèn)定。
　　春雨公司為支持其抗辯主張?zhí)峤坏淖C據(jù)材料，珅川公司、中海公司的質(zhì)證及本院認(rèn)證如下：
　　1、船舶資料，用以證明珅川公司的兩艘駁船不具備運(yùn)載其所主張的每次開(kāi)挖方量的能力，其主張的開(kāi)挖方量超過(guò)了總噸位。珅川公司認(rèn)可該證據(jù)的真實(shí)性，但不認(rèn)可其證明目的。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。本院認(rèn)為，該證據(jù)可與珅川公司提供的證據(jù)2相印證，對(duì)其證據(jù)效力予以確認(rèn)，但僅憑該證據(jù)尚不足以證明珅川公司主張的工程方量過(guò)高，該證據(jù)的證明內(nèi)容以其記載為準(zhǔn)。
　　2、潮汐圖，用以證明根據(jù)珅川公司船舶的吃水深度及潮汐規(guī)律，珅川公司船舶每日僅能作業(yè)兩次，其主張每日作業(yè)四次不符合事實(shí)。珅川公司對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性及證明目的均不予認(rèn)可，稱現(xiàn)場(chǎng)有專門的施工通道，潮汐不影響施工。中海公司稱對(duì)該證據(jù)不知情，無(wú)法確認(rèn)真實(shí)性。本院認(rèn)為，該證據(jù)來(lái)源不明，且與施工現(xiàn)場(chǎng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系不明，不足以證明潮汐對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的影響方式和程度，對(duì)其證據(jù)效力不予確認(rèn)。
　　中海公司未提交證據(jù)。
　　本院查明：
　　春雨公司為承接連某某田灣核電站5、6號(hào)機(jī)組取水口航道清石及頭部南側(cè)護(hù)岸疏浚工程，與珅川公司協(xié)商調(diào)遣船舶施工事宜，雙方于2017年5月4日就協(xié)商內(nèi)容簽訂了第一份合同，約定珅川公司的施工船舶“華銓0081”、“永豐1208”、“航捷浚駁688”應(yīng)于2017年5月4日到達(dá)施工地點(diǎn)，挖泥單價(jià)按照14元/m3計(jì)算，施工時(shí)間暫定一星期，保底(租金)一星期為400000元，預(yù)付100000元，余款于一星期內(nèi)付清，一星期內(nèi)所挖土方量超出保底租金的，則按單價(jià)結(jié)算。珅川公司為履行上述合同，又與“華銓0081”輪一方簽訂了相同內(nèi)容的合同。審理中，春雨公司與珅川公司均確認(rèn)雙方之間的上述第一份合同已履行完畢，400000元款項(xiàng)已經(jīng)支付完畢。
　　2017年5月23日，珅川公司同春雨公司又簽訂了第二份合同，即《分包施工合同》。根據(jù)該合同約定，春雨公司承接了連某某田灣核電站5、6號(hào)機(jī)組取水口航道清石及頭部南側(cè)護(hù)岸疏浚工程，因施工需要，委托珅川公司承擔(dān)部分工程。合同第一條約定工程名稱為“連某某田灣核電站5、6號(hào)機(jī)組取水口航道清石及頭部南側(cè)護(hù)岸疏浚工程”；第五條工程量約定以實(shí)際土方計(jì)算，按實(shí)測(cè)水下有效方為準(zhǔn)；第七條第1項(xiàng)約定工程清淤單價(jià)為15元/m3，南護(hù)岸清石單價(jià)為26元/m3；第八條工期部分約定自2017年5月5日至5月12日為一個(gè)節(jié)點(diǎn)，協(xié)議價(jià)400000元，已付300000元，余款100000元于2017年5月25日付清，自2017年5月13日至6月10日為第二個(gè)節(jié)點(diǎn)，土方量重新計(jì)算；第九條工程款支付及結(jié)算部分約定珅川公司每月24日向春雨公司報(bào)送工程進(jìn)度報(bào)表以供審核，在春雨公司收到總包方/業(yè)主方進(jìn)度款后一周內(nèi)向珅川公司支付上月進(jìn)度款的80%，余額在工程驗(yàn)收合格后一次性付清。
　　2017年6月8日，中海公司駐船代表趙澤倫及珅川公司駐船代表張衛(wèi)兵在水下開(kāi)挖工程量統(tǒng)計(jì)表上簽字確認(rèn)珅川公司在2017年5月7日至2017年6月3日期間共開(kāi)挖淤泥59760m3、四角錐20塊及少量石頭，并注明“此方量?jī)H作為進(jìn)度款支付依據(jù)，結(jié)算方量按照合同約定的計(jì)算原則計(jì)算”。2017年5月28日至6月13日期間，趙澤倫同華銓0081輪代表簽署三份見(jiàn)證記錄，證明施工船舶在施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)挖四角錐共140塊，其中2016年6月13日開(kāi)挖四角錐5塊。
　　根據(jù)中海公司編制的工程進(jìn)度款審核表(一)，2017年5月7日至2017年6月3日期間，中海公司審核認(rèn)定的涉案工程開(kāi)挖淤泥量為48353m3，并無(wú)石塊或四角錐數(shù)量的記載。中海公司根據(jù)該審核認(rèn)定的工程量，依約向春雨公司支付了相應(yīng)的進(jìn)度款684678元，春雨公司法定代表人戴克榮對(duì)中海公司審核的工程量及進(jìn)度款支付匯總表簽字予以確認(rèn)。
　　根據(jù)中海公司編制的工程進(jìn)度款審核表(二)，2017年6月10日至2017年10月8日期間，中海公司審核認(rèn)定的涉案工程當(dāng)期開(kāi)挖淤泥量為19577.80m3，塊石9183.20m3，拆除方塊50塊(769.50方)，拆除四角錐202塊。中海公司根據(jù)該審核認(rèn)定的工程量依約向春雨公司支付了相應(yīng)的進(jìn)度款418462元，春雨公司法定代表人戴克榮對(duì)中海公司審核的工程量及進(jìn)度款支付匯總表予以簽字確認(rèn)。
　　珅川公司當(dāng)庭陳述，2017年6月1日至6月28日期間，其施工船舶長(zhǎng)期處于待工狀態(tài)，僅進(jìn)行了零星作業(yè)，并于2017年6月28日駛離施工現(xiàn)場(chǎng)。春雨公司、中海公司當(dāng)庭陳述，中海公司作為涉案總體工程的總承包人，將本案系爭(zhēng)的疏浚工程分包給春雨公司，春雨公司又將系爭(zhēng)工程轉(zhuǎn)包給珅川公司施工，且春雨公司在2017年5、6月期間未安排其他船舶施工，亦未自行施工。
　　春雨公司原名為鹽城春雨河道疏浚有限公司，2017年7月6日經(jīng)登記更名為鹽城春雨水利工程有限公司。春雨公司及珅川公司均無(wú)航道工程專業(yè)承包資質(zhì)或施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)。
　　本院認(rèn)為：
　　本案為航道、港口疏浚合同糾紛，案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為珅川公司在涉案工程中完成的工程量及應(yīng)收取的工程款金額。
　　根據(jù)各方當(dāng)事人當(dāng)庭確認(rèn)的事實(shí)，涉案工程系總承辦方中海公司分包給春雨公司，春雨公司又將該工程轉(zhuǎn)包給珅川公司?！吨腥A人民共和國(guó)建筑法》第二十六條第一款規(guī)定：“承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書(shū)，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程?！痹摲ǖ诙藯l規(guī)定：“禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。”春雨公司自中海公司處承包涉案工程后轉(zhuǎn)包給珅川公司，珅川公司既無(wú)相應(yīng)的航道工程專業(yè)承包資質(zhì)，亦無(wú)施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)，該情形同時(shí)違反了上述法律規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱《合同法》)第五十二條第(五)項(xiàng)以及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《建設(shè)工程司法解釋》)第一條第(一)項(xiàng)、第四條之規(guī)定，珅川公司與春雨公司之間簽訂的《分包施工合同》應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效。雖然該合同無(wú)效，但珅川公司依然按合同約定進(jìn)行了施工作業(yè)，根據(jù)《合同法》第五十八條的規(guī)定，作為合同相對(duì)方的春雨公司應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償珅川公司相應(yīng)的工程價(jià)款。
　　珅川公司為證明其所完成的工程量，提交了水下開(kāi)挖工程量統(tǒng)計(jì)表、見(jiàn)證記錄以及中海公司制作的工程進(jìn)度款審核表。珅川公司在庭審中表示，對(duì)工程進(jìn)度款審核表審核確定的工程量予以認(rèn)可。水下開(kāi)挖工程量統(tǒng)計(jì)表及見(jiàn)證記錄上均有中海公司駐船代表趙澤倫、珅川公司駐船代表張衛(wèi)兵的簽字，中海公司稱趙澤倫僅負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)施工，其簽字僅為對(duì)施工現(xiàn)狀的見(jiàn)證，不確認(rèn)工程量；開(kāi)挖工程量統(tǒng)計(jì)表也載明，該統(tǒng)計(jì)方量?jī)H作為進(jìn)度款支付依據(jù)，結(jié)算方式應(yīng)按照合同約定的計(jì)算原則計(jì)算。而根據(jù)《分包施工合同》約定，相關(guān)工程進(jìn)度需經(jīng)珅川公司報(bào)給春雨公司并經(jīng)中海公司審核后，春雨公司再根據(jù)收取的中海公司進(jìn)度款將相應(yīng)款項(xiàng)支付給珅川公司。中海公司工程進(jìn)度款審核表的編制說(shuō)明中載明，該表的工程量審核依據(jù)包括了“水下開(kāi)挖工程量統(tǒng)計(jì)表”，并依據(jù)審核結(jié)果向春雨公司支付了相應(yīng)的進(jìn)度款。綜合上述情況，本院認(rèn)為，無(wú)論是從當(dāng)事人的合同約定還是從施工過(guò)程中各方當(dāng)事人確定工程量的做法來(lái)看，都應(yīng)依據(jù)中海公司工程進(jìn)度款審核表來(lái)認(rèn)定珅川公司實(shí)際完成的工程量。此外，需注意到，涉案工程現(xiàn)場(chǎng)自然回淤嚴(yán)重，且整體工程并未完工驗(yàn)收，故無(wú)法通過(guò)鑒定來(lái)確定珅川公司的實(shí)際工程量。
　　根據(jù)中海公司工程進(jìn)度款審核表(一)，2017年5月7日至2017年6月3日期間，中海公司審核認(rèn)定的涉案工程開(kāi)挖淤泥量為48353m3，無(wú)石塊、四角錐或其他工程內(nèi)容的確認(rèn)。因春雨公司在該期間內(nèi)僅將工程轉(zhuǎn)包給珅川公司施工，亦未自行施工，故在無(wú)相反證據(jù)的情況下，可認(rèn)定該48353m3為珅川公司在2017年5月7日至2017年6月3日期間完成的清淤工程量。
　　根據(jù)中海公司編制的工程進(jìn)度款審核表(二)，2017年6月10日至2017年10月8日期間，中海公司審核認(rèn)定的涉案工程當(dāng)期開(kāi)挖淤泥量為19577.80m3，塊石9183.20m3，拆除方塊50塊(769.50方)，拆除四角錐202塊。春雨公司在該期間先后將工程轉(zhuǎn)包給珅川公司及其他承包人，珅川公司在本案審理過(guò)程中又稱其在6月份長(zhǎng)期處于待工狀態(tài)，僅零星施工幾次，并于2017年6月28日離場(chǎng)。因此，除2017年6月13日見(jiàn)證記錄記載的5塊四角錐外，無(wú)法明確珅川公司在此期間的實(shí)際工程量，珅川公司不能舉證證明中海公司審核認(rèn)定的該期間工程內(nèi)容及數(shù)量中哪些由其完成，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。故本院僅能確認(rèn)珅川公司于2017年6月10日至2017年10月8日期間完成了5塊四角錐的開(kāi)挖，對(duì)其主張的其余該期間工程量不予支持。關(guān)于珅川公司主張的駁船方量、臨時(shí)通道方量的工程內(nèi)容，其未能提供有效證據(jù)證明原、被告雙方對(duì)此有過(guò)約定，中海公司也未予確認(rèn)，故本院對(duì)珅川公司的該部分訴訟請(qǐng)求也不予支持。
　　春雨公司與珅川公司在《分包施工合同》中約定，涉案工程分兩個(gè)節(jié)點(diǎn)：其一為2017年5月5日至5月12日，協(xié)議價(jià)400000元，雙方在庭審中均確認(rèn)春雨公司已向珅川公司支付了400000元；其二為2017年5月13日至6月10日，該節(jié)點(diǎn)的土方量重新計(jì)算。本院認(rèn)為，根據(jù)該節(jié)事實(shí)，珅川公司已就2017年5月13日之前的工程量收取了相應(yīng)的款項(xiàng)(保底400000元)，故在計(jì)算春雨公司應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償給珅川公司的工程量中，對(duì)該日期之前的工程量應(yīng)予以扣除。水下開(kāi)挖工程量統(tǒng)計(jì)表記載的該日期之前的工程量為8800m3(2017年5月7日、9日、11日、12日)，又依據(jù)中海公司當(dāng)庭陳述，在審核工程量過(guò)程中對(duì)施工方申報(bào)的工程量綜合各項(xiàng)因素扣減20%，故本院酌定應(yīng)扣除的珅川公司于2017年5月13日前完成的工程量按照8800m3×80%計(jì)算，即7040m3，則春雨公司應(yīng)折價(jià)補(bǔ)償給珅川公司的清淤工程量為41313m3(48353m3-7040m3)。參照《分包施工合同》約定的清淤單價(jià)15元/m3，春雨公司應(yīng)折價(jià)補(bǔ)償給珅川公司的清淤工程款金額為619695元。關(guān)于四角錐的單價(jià)，珅川公司主張按每塊3m3計(jì)方量，再加上每塊100元補(bǔ)償計(jì)算價(jià)款，但并未提供有效證據(jù)證明原、被告雙方對(duì)此有過(guò)約定，故本院依據(jù)中海公司審核確認(rèn)的單價(jià)計(jì)算，即每塊121.60元，計(jì)608元。兩項(xiàng)合計(jì)為620303元。
　　關(guān)于珅川公司主張的工程款利息。欠付工程款利息屬于法定孳息，應(yīng)從工程價(jià)款應(yīng)付之日起計(jì)付，即使涉案施工合同無(wú)效，珅川公司仍有權(quán)依法主張。本案原、被告只對(duì)工程進(jìn)度款支付有約定，余款支付則以工程驗(yàn)收合格為條件，而涉案工程未交付驗(yàn)收，工程價(jià)款也未最終結(jié)算，依照《建設(shè)工程司法解釋》第十八條第(三)項(xiàng)的規(guī)定，可以當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間約定不明的情形處理，即以當(dāng)事人起訴之日2018年4月3日為應(yīng)付款時(shí)間。關(guān)于利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)，在涉案施工合同無(wú)效的情況下，也可以當(dāng)事人沒(méi)有約定的情形處理，依照《建設(shè)工程司法解釋》第十七條的規(guī)定，以中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)息。故珅川公司主張按照中國(guó)人民銀行同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算工程款利息可予支持，但利息應(yīng)自起訴之日2018年4月3日起算。
　　綜上，依照《中華人民共和國(guó)建筑法》第二十六條第一款、第二十八條，《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第(五)項(xiàng)、第五十八條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條第(一)項(xiàng)、第四條、第十七條、第十八條第(三)項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款以及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第九十條之規(guī)定，判決如下：
　　一、被告鹽城春雨水利工程有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告連某某珅川港口工程有限公司支付工程款人民幣620303元及該款項(xiàng)自2018年4月3日起按照中國(guó)人民銀行同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算至實(shí)際支付之日止的利息；
　　二、對(duì)原告連某某珅川港口工程有限公司的其他訴訟請(qǐng)求不予支持。
　　如被告鹽城春雨水利工程有限公司未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　本案案件受理費(fèi)人民幣16985.60元，訴前財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)費(fèi)人民幣5000元，共計(jì)人民幣21985.60元，由原告連某某珅川港口工程有限公司負(fù)擔(dān)人民幣11913.09元，由被告鹽城春雨水利工程有限公司負(fù)擔(dān)人民幣10072.51元。
　　如不服本判決，原告連某某珅川港口工程有限公司、被告鹽城春雨水利工程有限公司可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市高級(jí)人民法院。

審判員：張寶娣

書(shū)記員：邱??浩