原告：陳某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，個(gè)體工商戶，現(xiàn)住承某市雙橋區(qū)。委托訴訟代理人：金玉杰，河北天諍律師事務(wù)所律師。被告：河北旅游職業(yè)學(xué)院，住所地承某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼xxxx。法定代表人湯云航，職務(wù)院長(zhǎng)。委托訴訟代理人：王一潔，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，河北旅游職業(yè)學(xué)院教師，住承某市雙橋區(qū)。被告：福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司，住所地承某雙橋區(qū)桲欏樹(shù)村，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91130802677370732R。負(fù)責(zé)人：周繼楚，職務(wù)經(jīng)理。被告：石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司，住所地石家莊市長(zhǎng)安區(qū)東大街9號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼xxxx。法定代表人王秋萍，職務(wù)經(jīng)理。委托訴訟代理人：耿曉鵬，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司員工，住石家莊市裕華區(qū)。

原告陳某與被告河北旅游職業(yè)學(xué)院、福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司、石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2018年1月5日立案后，依法適用普通程序，于2018年4月26日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告陳某及其委托代理人金玉杰，被告河北旅游職業(yè)學(xué)院的委托代理人王一潔，被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司的委托代理人耿曉鵬到庭參加訴訟。被告福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司經(jīng)本院依法送達(dá)民事起訴狀副本、應(yīng)訴通知書(shū)、舉證通知書(shū)及開(kāi)庭傳票未到庭參加訴訟，本院依法對(duì)其缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告陳某訴稱，2012年8月17日，原告以被告福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司的名義與河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建處簽訂承某市旅游學(xué)院培訓(xùn)中心裝飾架協(xié)議書(shū)，約定原告承包培訓(xùn)中心鋁單板裝飾等分項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)、供貨、加工、制作、安裝等，工程單價(jià)850元/m2，工程價(jià)款以實(shí)際安裝制作面積為準(zhǔn)。合同簽訂后，原告完成了部分工程內(nèi)容，但后來(lái)被告方因資金問(wèn)題項(xiàng)目停建，原告施工工程款一直未給付原告，且造成原告材料款損失，因此原告提起訴訟，請(qǐng)判令被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司給付原告工程款487064.43元，原告購(gòu)買材料定金損失90000.00元，鑒定費(fèi)20000.00元，合計(jì)597064.43元。被告福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司向本院提交書(shū)面答辯狀辯稱，陳某為河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心裝飾架工程的實(shí)際施工人，我公司既未收到過(guò)工程款，亦未收取管理費(fèi)，因此本案與我公司無(wú)關(guān)，我公司不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任。被告河北旅游職業(yè)學(xué)院辯稱，我院與被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司簽訂合同，合作開(kāi)發(fā)河北旅游學(xué)院培訓(xùn)中心項(xiàng)目，但我院依據(jù)約定只提供建設(shè)用地，工程資金及建設(shè)均由石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司負(fù)責(zé)，另外，本案中與福建天閩裝飾公司承某分公司簽訂施工協(xié)議的并非旅游學(xué)院，協(xié)議中的蓋章主體河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心項(xiàng)目籌建處非我院機(jī)構(gòu)，因此本案與被告河北旅游職業(yè)學(xué)院無(wú)關(guān)。被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司辯稱，原告與我公司并未簽訂任何合同，因此原告訴訟請(qǐng)求與我公司無(wú)關(guān)。當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。原告向本院提交下列證據(jù)：1、承某市旅游學(xué)院培訓(xùn)中心裝飾架協(xié)議書(shū)，證明簽訂合同的主體為河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建辦公室和石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司。2、福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司與陳某簽訂的協(xié)議書(shū)，證明原告陳某為河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心裝飾架工程實(shí)際施工人；3、河北旅游職業(yè)學(xué)院與石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司簽訂的關(guān)于開(kāi)發(fā)建設(shè)河北旅游大廈合同書(shū)，證明培訓(xùn)中心項(xiàng)目河北旅游職業(yè)學(xué)院為業(yè)主單位，被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司為出資人和建設(shè)單位；4、“旅游學(xué)院培訓(xùn)中心幕墻鋼結(jié)構(gòu)裝飾架工程”施工圖紙，證明原告完成的工程內(nèi)容及工程量；5、鑒定報(bào)告，證明原告已完成工程量工程價(jià)款為487064.63元；6、完成工程量確認(rèn)單，證明原告施工完成工程量經(jīng)被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司工地負(fù)責(zé)人確認(rèn)；7、照片一張，證明原告已施工完成部分；8、河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建辦公室發(fā)出的工程停工通知；9、承某市馮營(yíng)子建筑安裝有限責(zé)任公司在另案中的說(shuō)明，證明培訓(xùn)中心項(xiàng)目裝飾架工程由原告施工；10、北京富麗源盛建筑裝飾材料有限公司出具的收據(jù)，證明原告向該公司交納鋁單板定金90000.00元，原告受到定金損失；11、鑒定費(fèi)發(fā)票，金額20000.00元。被告河北旅游職業(yè)學(xué)院提交下列證據(jù)：1、河北旅游職業(yè)學(xué)院與石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司簽訂的關(guān)于開(kāi)發(fā)建設(shè)河北旅游大廈合同書(shū)，證明培訓(xùn)中心項(xiàng)目建設(shè)與河北旅游職業(yè)學(xué)院無(wú)關(guān)；2、（2011）冀民一終字第36號(hào)民事調(diào)解書(shū)，證明培訓(xùn)中心項(xiàng)目工程建設(shè)發(fā)包方主體責(zé)任由石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司承擔(dān)。被告福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司及石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司未向本院提交證據(jù)。被告河北旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)原告提交的1號(hào)證據(jù)認(rèn)為達(dá)不到其證明目的，協(xié)議上甲方公章為河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建辦公室，而該機(jī)構(gòu)并非旅游學(xué)院設(shè)立，因此不應(yīng)由旅游學(xué)院承擔(dān)責(zé)任；對(duì)原告提交的其他證據(jù)認(rèn)為與其無(wú)關(guān)，不予質(zhì)證。被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司對(duì)原告提交的證據(jù)認(rèn)為與其無(wú)關(guān)，不予質(zhì)證。原告及被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司對(duì)被告河北旅游職業(yè)學(xué)院提交的證據(jù)無(wú)異議。經(jīng)本院審核認(rèn)定，原告提交的1-9、11號(hào)證據(jù)及被告河北旅游職業(yè)學(xué)院提交的1、2號(hào)證據(jù)具有真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性，本院予以采納。原告提交的10號(hào)證據(jù)缺乏其他證據(jù)予以佐證，達(dá)不到原告證明目的，本院不予采納。根據(jù)當(dāng)事人陳述及上述有效證據(jù)，本院查明以下事實(shí)：2006年11月1日，被告河北旅游職業(yè)學(xué)院與被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司簽訂關(guān)于開(kāi)發(fā)建設(shè)河北旅游大廈（河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心）合同書(shū)，約定雙方將旅游職業(yè)學(xué)院院內(nèi)13畝土地開(kāi)發(fā)建設(shè)旅游培訓(xùn)中心，被告河北旅游職業(yè)學(xué)院提供項(xiàng)目建設(shè)用地，辦理規(guī)劃審批及前期建設(shè)手續(xù)，被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金、建設(shè)管理及經(jīng)營(yíng)使用等。2012年，原告陳某借用福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司資質(zhì)與河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建辦公室簽訂裝飾架工程協(xié)議書(shū)，約定其承包培訓(xùn)中心鋁單板裝飾工程。工程單價(jià)為850元/m2。該工程部分施工后，被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司以河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建辦公室名義發(fā)出通知，確定培訓(xùn)中心項(xiàng)目建設(shè)工程整體停工。原告陳某所完成部分工程經(jīng)鑒定，工程價(jià)值為487064.43元。

本院認(rèn)為，原告陳某借用被告福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司名義承包旅游學(xué)院培訓(xùn)中心鋁單板裝飾架工程，且被告福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司認(rèn)可原告陳某為實(shí)際施工人，故原告提起建設(shè)工程合同糾紛之訴具有適格原告主體資格。被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司籌建河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心，其負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金及工程建設(shè)，在項(xiàng)目建設(shè)中，被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司設(shè)立河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建辦公室從事項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)，且與福建省天閩建筑裝飾有限公司承某分公司簽訂裝飾架協(xié)議的石煥禮、郭福周二人已在其他案件中被石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司確認(rèn)為其旅游學(xué)院培訓(xùn)中心項(xiàng)目的工地負(fù)責(zé)人，故本院認(rèn)定被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司以河北旅游職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心籌建辦公室名義與陳某簽訂裝飾架協(xié)議，其為本案工程的發(fā)包方，應(yīng)承擔(dān)工程款給付責(zé)任。原告陳某所完成工程造價(jià)經(jīng)鑒定為487064.43元，上述工程工程量經(jīng)發(fā)包方工地負(fù)責(zé)人于2012年11月16日確認(rèn)，但工程款一直未付，之后工程因發(fā)包方原因停工，雙方未結(jié)算。因此對(duì)于原告要求被告給付工程款及利息的訴訟請(qǐng)求，本院確認(rèn)被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司給付原告工程款487064.43元，并自2012年11月16日起按中國(guó)人民銀行同期貸款利率給付利息。對(duì)原告要求被告賠償購(gòu)買材料定金損失90000.00元的訴訟請(qǐng)求，被告未能證實(shí)該90000.00元作為定金因定金罰則被扣除而致原告損失，因此本院不予支持。對(duì)于原告要求被告河北旅游職業(yè)學(xué)院承擔(dān)工程款給付連帶責(zé)任的訴訟請(qǐng)求，因缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第二百八十六條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條之規(guī)定，判決如下：

一、被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司自本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告陳某工程款487064.43元，并自2012年11月16日起按中國(guó)人民銀行同期貸款利率給付原告利息至本判決確定的履行之日止。二、駁回原告其他訴訟請(qǐng)求。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。加倍部分債務(wù)利息依據(jù)《最高人民法院〈關(guān)于執(zhí)行程序中計(jì)算遲延履行期間的債務(wù)利息適用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第一條計(jì)算。案件受理費(fèi)9771.00元，鑒定費(fèi)20000.00元，合計(jì)29771.00元，由被告石家莊市凱旋金悅大酒店有限公司承擔(dān)。如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省承某市中級(jí)人民法院。